Договор на доставку разгрузку и сборку мебели

Договор на доставку разгрузку и сборку мебели

Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке


Вы здесь Опубликовано 2014-07-27 08:11 пользователем DM2 г. «__» ____ 2014 г. _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы:

  1. Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу: _______. В помещение по адресу _______.
  2. По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов.

1.2.

Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные услуги в установленные сроки. 2.1. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы. 2.2. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями. 2.3. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.
2.3. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

2.4. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности перевозимого имущества. 2.5. При перевозке Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества и за сохранность его товарного вида в случае страхования ответственности Исполнителя перед Заказчиком (или собственником груза). 2.6. Исполнитель обязуется:

  • определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу подвижного состава к пунктам погрузки, во время, указанное в заявке на перевозку груза;
  • принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по Договору грузов, за исключением форс-мажорных обстоятельств;

3.1.Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

  • разгрузочно-погрузочные площадки и механизмы подъёма (лифты) в исправном состоянии, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение грузов, и необходимое маневрирование автомобилей.
  • иметь подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки.

3.2. Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке и сопроводительные документы на груз, а также в случаях необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза.

3.3. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за трое суток. 3.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки.

3.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

4.1. Общая сумма договора равна ___ рублей. 4.2. Заказчик производит оплату за услуги Исполнителя путём внесения предоплаты 100% суммы договора. 4.3. Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме.

4.3. Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме. 5.1. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ. 5.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__»____2014 г., и действует до момента окончания выполняемых работ. 6.2. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон. 7.1. В случае несвоевременного начала выполнения работ Исполнителем, либо их выполнения с существенными нарушениями сроков, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор.

7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора. 7.3 Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого груза.

7.4 Исполнитель несет полную ответственность за возможные при транспортировке и погрузке повреждения мебели и предметов интерьера в случае заключения дополнительного договора о страховании своей ответственности перед Заказчиком. 8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 9.1. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны. 10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон. 10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все исправления в настоящем договоре имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

10.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности сотрудничества. Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: Исполнитель _________________ Заказчик _________________ Вид документа: Рубрика: Оцените публикацию +1 0 -1

> > > Договор на поставку мебели Договор на поставку мебели г.

Москва «____» ________ 2013 г. _______________________________именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить [в случае, если предполагается сборка и установка мебели, то в данном пункте необходимо это указать] Заказчику __________________ [указывается тип мебели, например, офисная мебель, школьная мебель в соответствии с закупочной документацией ] (далее — Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар. 1.2 Наименование, цена, комплектация и количество (объем) поставляемого по настоящему Договору Товара определяются Заказчиком в Спецификации на Товар, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).

1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки и состав отчетной документации определяются Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара, являющемуся Приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Техническое задание).

1.4 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-изготовителем. 1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.

1.6 Заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о: — возмещении стоимости некачественного Товара; — замене некачественного товара на аналогичный качественный; — вывозе некачественного товара силами и за счет Поставщика; 1.7 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения 1.8 Поставщик гарантирует качество Товара в течение _______________. [гарантийный срок как правило соответствует установленному заводом-изготовителем] с момента его поставки Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Товара. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет.

Расходы по транспортировке Товара от места доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.

1.9 Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением. 1.10 Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать — 7 дней с момента получения уведомления от Заказчика в письменной форме о недостатках Товара. 1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.
1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.

2 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1 Цена Договора составляет __________ руб.___ коп.

(_______________) с учетом погрузки, хранения Товара, транспортных расходов, доставки, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей [в случае, если предполагается сборка мебели силами Поставщика, то в данном пункте это указывается], в том числе НДС _______ руб.__ коп.

(_____________). 2.2 Стоимость Товара согласно спецификации (Приложение № 1) остается фиксированной до окончания срока действия Договора и пересмотру не подлежит.

2.3 Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение — 10 банковских дней с момента поставки Товара на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и Поставщиком или их уполномоченными представителями товарной накладной. 2.4 Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 2.5 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект

«Оплата Товара производится Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору»

.

3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА Поставка Товара осуществляется в объеме согласно Приложению № 1 к Договору путем доставки [в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, данный пункт дополняется словами «сборки и установки»] Товара Поставщиком в течение — 7 дней, после подписания Договора по адресу — Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: — «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; — «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. 3.1 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, Товар считается принятым только после поставки последней части, входящей в комплект. В случае, если предполагается сборка и установка мебели, то пункт следует изложить следующим образом:

«Товар считается принятым Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору»

].

3.2 Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству, если в течение ______ [указывается согласованный Сторонами в установленном порядке срок] со дня поставки Заказчик не заявит требований по качеству (претензии).

Рекомендуем прочесть:  Транспортный налог юр лица хмао

3.3 Право собственности на Товар, полученный на условиях Договора, переходит к Заказчику в момент подписания приемо-сдаточных документов (товарная накладная).

Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику по адресу поставки. 3.4 Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной, на весь объем Товара. 4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1 Заказчик обязуется: 4.1.1 Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2 Выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком. 4.1.3 Оплатить Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

4.2 Поставщик обязуется: 4.2.1 Поставить Товар в полном объеме течение — 7 рабочих дней с момента подписания Договора.

4.2.2 Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку [если предусмотрена также сборка и установка мебели, то пункт дополняется словами «сборку и установку»] Товара за свой счет по адресу, указанному в пункте 3.1 Договора. 4.2.3 Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов. 4.2.4 Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5 Устранять недостатки Товара и некомплектность [если предполагается сборки и установка мебели силами Поставщика пункт дополняется словами

«в том числе в результате некачественной сборки и установки Товара»

] в течение — 7 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик 4.2.6 По требованию Заказчика заменить некачественный Товар [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели за счет Поставщика, то пункт необходимо дополнительно словами

«устранить нарушения, допущенные в результате некачественной сборки и установки Товара»

] на Товар, соответствующий по качественным условиям настоящего Договора, и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных Договором. 5.2 При нарушении п. 3.1. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3 При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. 5.4 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из – местного бюджета. 5.5 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде .

6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде . 7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договоруу, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить. 7.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.5 Если указанные обстоятельства будут длиться более — 3-4 месяцев, то Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 8 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон. 8.2 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3 О внесении изменений и дополнений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за — 7 рабочих дней до внесения таких изменений.

8.4 При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в – 7- дн. срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях.

Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

8.5 Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.5 настоящего Договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации. 9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1 Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

9.2 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.3 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: — Приложение № 1. Спецификация Товара — — Приложение № 2. Техническое задание — 10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до – 31.12.2013 г.

11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «Заказчик» _____________________ м.п. «Поставщик» м.п. _____________________________ Приложение № 1 к Договору № ____ от ___________________ 20____ г. Спецификация Товара № п/п Наименование Характеристика Ед.

изм. Кол- во Цена за единицу, руб. Стоимость товара с учетом НДС 1 2 3 Итого В том числе НДС ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение № 2 к Договору № _____ от ________________ 20____ г.

Техническое задание на поставку ____________[указывается тип мебели] мебели Заказчик: [наименование заказчика] Место поставки:[адрес поставки ] Сроки поставки: [в соответствии с сроками, указанными в договоре, в том числе сроки сборки и установки мебели, если данные операции выполняются за счет Поставщика ] Условия поставки: [указывается за чей счет осуществляется поставка, сборка и установка мебели] Цена [в соответствии с условиями Договра] Комплектация и технические характеристики [указываются наименование мебели, цвет, материал, размеры, характеристики комплектующих, фурнитуры]: 1. 2. 3. Другое [в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, то в данном разделе может быть приведена схема расстановки мебели с учетом габаритов и функциональных особенностей помещения, в случае, если подобная схема содержится в закупочной документации] Гарантия – _______________ ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК М.П.

М.П. По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону — 8 (919) 722-05-32 Абонентское обслуживание физических и юридических лиц — Поделиться в социальных сетях:

Договор на сборку мебели

» договор № г.

Москва _________ 2018 г. «_____», далее именуемое «Клиент», в лице ___________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом. 1.2. Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Клиент обязан; 2.1 .1.

Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов). 2.2. Исполнитель обязан: 2.2.1. Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, возмещаются Клиентом в полном объеме.

Для этого Исполнитель выставляет калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на оплату. 3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по результатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 4.2. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере: – в случае утраты – в размере его стоимости; – в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Cрок действия договора 6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 6.2. Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Исполнитель: От Исполнителя____________________________ Клиент: от Клиента_________________________ 2018-02-13T21:33:00+04:00, Мебельный Сервис Мастеров

Договор на изготовление и поставку мебели

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Удовлетворяя заявление о пересмотре решения суда по новым обстоятельствам по делу о взыскании денежных средств в связи с неисполнением договора об изготовлении мебели, суд пришел к обоснованному выводу о наличии соответствующих оснований в силу пункта 2 части 4 статьи 392 ГПК РФ, установив, что вступившим в законную силу решением суда договор на изготовление и поставку мебели для кухни, заключенный между истцом и работником ответчика, был признан недействительным; приговором суда работник признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере с использованием поддельной печати, поскольку не имела полномочий действовать от имени ответчика, подписывать договоры и получать денежные средства; истец признан потерпевшим по данному уголовному делу.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Руководствуясь статьей 730 ГК РФ и установив, что истцом плата внесена, однако доказательств доставки и установки мебели, соответствующей условиям договора, в течение 5 дней не представлено; доказательств того, что мебель была поставлена в срок, однако истца не устроила комплектация и ответчик за свой счет заказал новые фасады, на что указывает ответчик, в материалы дела не представлено; экземпляр договора ответчика, представленный в суд, не содержит иной даты установки мебели, суд правомерно частично взыскал неустойку в связи нарушением срока исполнения обязательств по договору на изготовление, доставку и установку мебели. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Еще один пример из судебной практики.

Между истцом А. (гражданином-потребителем — заказчиком) и ответчиком (исполнителем Б.) был заключен договор на изготовление корпусной мебели. Срок поставки мебели определен в 75 календарных дней с момента подписания договора.

По условиям договора истец предварительно оплатил часть заказа.

До момента обращения в суд мебель ответчиком не была поставлена, ответчик уклонялся от встреч для разрешения возникшего конфликта, первоначально уплаченную денежную сумму не возвращал.

В адрес ответчика направлялась претензия, ответ на которую ответчик не представил.

В этой связи истец просил суд взыскать с ответчика сумму выплаченного первого платежа, неустойку, денежную компенсацию морального вреда и расходы по оплате юридических услуг. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Если договорной срок изготовления и поставки мебели сорван исполнителем, пишем претензию примерно следующего содержания.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

Договор № НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором. 1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

  • СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1.

Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

  • СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора. 3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям: – помещение должно быть очищено от строительного мусора; – старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения; – температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град.

С; 3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям: – полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов; – стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов; – стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости; – на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные. 3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е.

появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ 4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели. 4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели. 4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

  • ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором. 5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п.

1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели. 5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение. 5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

  • ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях: 6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества; 6.2.2.

Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков. 6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

  • ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

  • ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

  • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ___________________________________ _________________________________ ___________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________ (____________) подпись____________________________ Подписывайтесь на наш канал

  1. 26.10.2018
  2. 18.04.2019
  3. 23.08.2019
  4. 23.06.2019
  5. 27.12.2017

Оценка статьи:

(Пока оценок нет)

Загрузка. Поделиться с друзьями: Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться Отправить Класснуть Линкануть Запинить

// Договор на сборку мебели образец

Кто же из нас никогда не заказывал или не покупал мебель? И самые тяжкие проблемы всегда начинаются в тот момент, когда мы со своей обновой переступаем порог своей квартиры.

Вот тут-то начинается веселье. Что бы эти проблемы ни случались с Вами, нужно в месте ее покупки, а что бы сделка была грамотно заключена, ознакомьтесь заранее с тем, как выглядит договор на сборку мебели образец.

Ознакомлен – значит вооружен. Если Вы знаете, как выглядит образец, значит, можно будет потренироваться при заполнении дома, а так же ознакомиться со всеми нюансами его составления и заполнения.

Разумеется, можно и самостоятельно заняться компоновкой и сборкой мебели, но зачастую, ввиду отсутствия необходимого инструментария, это перерастает в огромную проблему.

На просторах интернета есть огромное количество самоучителей, но, не смотря на это, мы рекомендуем обращаться к профи, особенно если дело касается крупной и сложной мебели.

Во всех добросовестных фирмах, занимающихся услугами по сборке всегда в наличии такая вещь, как договор на сборку мебели образец. Без подобного договора, велик риск нарваться на услуги мошенников, ведь договор – это гарантия того, что работа будет выполнена и в срок, а так же при невыполнении каких либо его пунктов, Вы сможете обратиться с жалобой, которая будет основана на самом же договоре. Так же наша компания может организовать для Вас доставку и , перед которой мы непременно упакуем мебель и ее составляющие.

Мы с пониманием относимся к вашему распорядку дня и расписанию, так что готовы работать без перерывов и выходных. А что бы Вам ни пришлось переплачивать за неправильно выбранный размер кузова машины, наш автопарк располагает всевозможными видами машин различной грузоподъемности.

Для удобства своих клиентов мы поместили договор на сборку мебели образец на нашем сайте, так что теперь можно изучить его, а так же правила заполнения, не выходя из дома!

В нашем штате работают только самые компетентные и проверенные годами совместной работы люди, обладающие специализированной подготовкой, которые смогут собрать как авторскую мебель, так и антикварную, не причинив ей ни малейшего вреда.